Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Правовая регламентация

Статья 769 ГК РФ определяет договор на выполнение научно-исследовательских работ, как соглашение двух сторон – заказчика и исполнителя о проведении последним научных исследований, обусловленных техническим заданием заказчика.

Как и любой другой договор об оказании услуг, договор на НИР предусматривает обязанность исполнителя выполнить услугу и обязанность заказчика ее оплатить. Спецификой рассматриваемого вида договора является то, что самим законом научные работы, установленные соглашением, дифференцируются не только по виду, но и по результату.

Так, в соответствии со ст. 769 ГК РФ, выделяются два предмета договора на выполнение научно-исследовательских работ, а именно:

  • собственно НИР по техническому заданию заказчика;
  • опытно-конструкторские и технологические работы, имеющие результатом разработку образца нового вида изделия и техническую документацию на него, либо некую новую технологию.

При этом единый договор может в качестве предмета:

  • объединять в себе полный комплекс работ, предусмотренный ст.769 ГК РФ;
  • включать в себя только отдельные элементы. Например, только разработку технической документации без изготовления опытного образца и т.д.

В первую очередь следует учитывать, что научная работа не вписывается в плановые рамки подрядных услуг, поскольку не может иметь четкого алгоритма действий и четко определенных результатов.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене Приложение N 3 ______ ____________ рублей.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ (образец)

на выполнение научно-исследовательских работ

г. ______________ “___” ___________ 20__г.

именуем __ в дальнейшем “Исполнитель”, в лице __________________________,

действующего на основании ______________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуем __ в дальнейшем “Заказчик”, в лице _____________________________,

действующего на основании ________________________, с другой стороны,

заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность

провести обусловленные техническим заданием Заказчика научные

исследования в сфере _____________________ (тематика исследований).

Заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.

1.2. Содержание исследований, выполняемых в соответствии с настоящим

договором, научные, экономические, социальные и другие параметры их

ожидаемых результатов определяются согласованными Заказчиком и

Исполнителем и являющимися приложениями к настоящему договору техническим

заданием (приложение N 1) и программой работ (приложение N 2).

1.3. Исполнитель обязан соблюдать требования, содержащиеся в

техническом задании и программе работ, и вправе отступить от них только с

письменного согласия Заказчика.

1.4. Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю путем

предоставления по требованию Исполнителя ________________________________

__________________________________________________________________ и иной

информации, необходимой для выполнения работ, которой располагает

2. Сроки выполнения работ

2.1. Срок начала работ – ______________________ дней со дня

заключения настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ – ___________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ

определяются в соответствии с согласованным сторонами календарным планом

работ, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему договору

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. За выполненные работы, указанные в разделе 1 договора, Заказчик

обязан уплатить Исполнителю ______________ рублей.

Указанная в настоящем пункте стоимость работ включает в себя

3.2. Не позднее __________ срока со дня подписания договора Заказчик

обязан уплатить Исполнителю аванс в размере __% от суммы, указанной в

п.3.1 договора, т.е. _____________ рублей.

3.3. Последующие платежи Заказчик производит на основании счетов

Исполнителя, выставляемых после подписания сторонами актов,

подтверждающих готовность этапов работы, установленных календарным планом

3.4. Оплата аванса и счетов Исполнителя производится Заказчиком по

безналичному расчету, платежными поручениями.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

Заказчиком и Исполнителем.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до ________________________.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора

сохраняют свою силу.

5. Обязанности сторон

5.1. Исполнитель обязан:

провести научные исследования лично; он вправе привлекать к

исполнению настоящего договора третьих лиц (субисполнителей) только с

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются следующие сведения: ________________________________________

выполнить работы в соответствии с согласованным с Заказчиком

техническим заданием и передать Заказчику их результаты в срок,

установленный в п.2.2 настоящего договора;

согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых

результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и

приобретение прав на их использование;

своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в

выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от

технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании

незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной

невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности

гарантировать Заказчику передачу полученных по договору результатов,

не нарушающих исключительных прав других лиц.

5.2. Заказчик обязан:

передавать Исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;

принять результаты выполненных работ и оплатить их;

выдать Исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу

и календарный план работ;

обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета

договора, хода его исполнения и полученных результатов; конфиденциальными

признаются сведения, указанные в п.5.1 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

и порядок разрешения споров

6.1. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику

штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы

договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка

обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает

(отсутствует вина Исполнителя).

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный

Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.

Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в

следующих случаях: _________________________________________

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

законодательства Российской Федерации.

6.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

6.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

нахождения арбитражного суда).

7. Сдача и приемка работ

7.1. Исполнитель обязан направлять Заказчику письменное извещение

при завершении каждого промежуточного этапа работ, установленного

календарным планом работ (работы в целом).

7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

обязан приступить к приемке соответствующего этапа (работы в целом).

7.3. Приемка каждого этапа работы (работы в целом) оформляется

двусторонним актом сдачи-приемки, подписываемым ____ ______ со стороны

Исполнителя и ________________ со стороны Заказчика.

7.4. Недостатки в выполненных работах или в оформлении документации,

обнаруженные Заказчиком при приемке, отражаются в акте сдачи-приемки

этапа работы (работы в целом). Одновременно составляется двусторонний

Читайте также:  Кража велосипеда: статья УК РФ в 2020 году, что делать если украли?

акт, содержащий перечень необходимых доработок и сроки их устранения.

Этап работы (работа в целом), принятый с недостатками в выполненных

работах или в оформлении документации, подлежит оплате Заказчиком после

устранения Исполнителем соответствующих недостатков.

8. Права на результаты работы

8.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из

настоящего договора, права на использование результатов работы на

территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере

___________________________________ (отрасль экономики) принадлежат

8.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать

указанные в п.8.1 права другим лицам.

8.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему

договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной,

коммерческой и иной деятельности.

9. Дополнительные условия

9.1. Права и обязанности сторон, прямо не предусмотренные в

настоящем договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

находится один экземпляр настоящего договора.

Заказчик _____________________________________ М.П.

Исполнитель __________________________________ М.П.

Сдача и приемка работ.

Документы
  • Образцы договоров
  • Изменения законов на 2020 год
  • Комментарии к документам
  • Прожиточный минимум РФ и регионов
  • Блоги юристов
  • Юридические калькуляторы
  • Индекс Бублика

Индекс Бублика.

Государственный контракт на выполнение научно-исследовательской работы

Тип документа: Контракт

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 40,7 кб

в предоставлять государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает (принимает), а Исполнитель принимает на себя (передает) .

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к научно-технической продукции, являющейся предметом договора .

1.3. Срок сдачи работ по договору « » 2020 г.

1.4. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.5. Приемка и оценка научно-технической продукции осуществляются в соответствии с требованиями технического задания или иного документа на проведение работ от « » 2020 г. № , являющегося частью договора.

1.6. Использование научно-технической продукции осуществляется заказчиком на путем .

Счета Исполнителя оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика

(выполнить или разработать и т.п.)

(указывается наименование Работы, отражающее ее краткое содержание)

далее – “Работы” и передать Заказчику результаты Работ, а Заказчик – принять их и оплатить.

1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к Работам определены Техническим заданием (приложение 1).

1.3. Содержание и сроки выполнения Работ, их этапов определены Календарным планом (приложение 2).

1.4. Этапы Работ и объем финансирования могут уточняться Сторонами в дополнительных соглашениях*.

* Пункты, выделенные курсивом, включаются в текст договора по мере необходимости.

указывается документ, уполномочивающий на заключение настоящего Договора, например устава, доверенности от ___ _______ N _____.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Сдача-приёмка выполненной ОКР (этапа ОКР) осуществляется Сторонами в соответствии с ТЗ в порядке и сроки, установленные Договором.

4.2. При сдаче выполненной ОКР (этапа ОКР) Исполнитель представляет Заказчику документы, необходимые для государственного учёта результатов интеллектуальной деятельности, если таковые результаты получены в ходе выполнения ОКР (этапа ОКР).

4.3. По окончании этапа ОКР Исполнитель передает Заказчику по акту результаты этапа ОКР, указанные в ТЗ.

4.4. Первоначальный вариант ОКР передается Заказчику Исполнителем по акту предварительного приема-передачи, подписанного сторонами, за дней до окончания срока предусмотренного календарным планом. Заказчик обязан рассмотреть предварительный вариант ОКР и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений в определенные дополнительным соглашением сроки. При получении одобрения Заказчика стороны составляют акт приема-передачи работы. В случае непринятия Заказчиком этапа ОКР, Заказчик предъявляет Исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения ОКР (этапа ОКР). В случае обнаружения факта отступления Исполнителем от условий Договора, Заказчиком в течение выше указанного срока составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и сроками их устранения.

4.5. В случае необходимости Заказчик проверяет ход и качество выполнения работ, как Исполнителя, так и его соисполнителей, без вмешательства в их оперативно-хозяйственную деятельность.

4.6. В случае несоответствия результатов ОКР (этапа ОКР) условиям Договора, устранение недостатков производится Исполнителем за свой счёт. Результаты работ вновь предъявляются к сдаче Заказчику в порядке, установленном настоящим разделом.

проводить в процессе выполнения работ по Договору патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

20. Стороны несут ответственность за виновное нарушение договорных обязательств, кроме случаев, предусматривающих в настоящем договоре иные основания ответственности.

21. По обязательствам Исполнителя в рамках настоящего договора отвечают все члены ВНК солидарно.

22. Сторона признается невиновной, если она при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру обязательств и условиям гражданского оборота, приняла все меры для надлежащего исполнения обязательств. Отсутствие вины доказывается стороной, нарушившей обязательства.

23. За виновное неисполнение обязательств, связанных с предметом настоящего договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки в пределах реального ущерба, но не свыше цены работы.

24. За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором промежуточных и конечного сроков Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере _____ процента от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов цены настоящего договора, если иные условия и размеры не определены законодательством.

25. В случае нарушения Заказчиком сроков выплаты вознаграждения, предусмотренного настоящим договором, Заказчик выплачивает неустойку в размере 0,15 процента невыплаченной суммы за каждый день просрочки, если иные условия и размеры не определены законодательством.

26. Сторона, допустившая несанкционированную передачу третьим лицам полученных результатов работы, принадлежащих по настоящему договору другой стороне или обеим сторонам, возмещает другой стороне причиненный ущерб в размере упущенной выгоды. Оценку ущерба определяет сторона, чьи права нарушены несанкционированными действиями другой стороны.

За ненадлежащее исполнение обязательств и нарушение установленных договором промежуточных и конечного сроков Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере _____ процента от стоимости невыполненной работы за каждый день просрочки, но не более 10 десяти процентов цены настоящего договора, если иные условия и размеры не определены законодательством.

Форма договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Рубрика: Юриспруденция

Дата публикации: 18.05.2015 2015-05-18

Статья просмотрена: 347 раз

2015 2015-05-18.

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

Добавлено в закладки: 0

Согласно договору на исполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель принимает на себя обязательство произвести научные исследования, которые обусловлены техническим заданием заказчика, а по договору на исполнение технологических и опытно-конструкторских работ (ОКР) – спроектировать образец нового изделия, на него конструкторскую документацию или новую технологию, а заказчик принимает на себя обязательство принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ).

Чтобы осознать лучше, какой из данных договоров в каких случаях необходимо заключать, выделим отличия договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР:

  • Предмет договора на исполнение НИР – проведение научных исследований, которые обусловлены техническим заданием, предмет договора на исполнение ОКР – проектирование образцов нового изделия, на него конструкторской документации или проектирование новой технологии (пункт 1 статьи 769 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР по общему правилу исполнитель должен исполнять лично работы и привлечение соисполнителей может быть лишь после письменного предварительного согласия заказчика, а в договоре на исполнение ОКР исполнитель вправе по общему правилу привлекать к исполнению работы соисполнителей в том числе и без согласия заказчика (статья 770 Гражданского Кодекса РФ);
  • В договоре на исполнение НИР, когда невозможно достигнуть результат работ ввиду обстоятельств, которые не зависят от исполнителя, заказчик должен уплатить работы, исполненные до этого, а в договоре на исполнение ОКР при нецелесообразности или невозможности продолжать работы, появившиеся не по вине исполнителя заказчик должен уплатить затраты, понесенные исполнителем (статьи 775, 776 Гражданского Кодекса РФ). В договорах на исполнение НИР и на исполнение ОКР присутствует всегда риск случайной невозможности договора, ввиду этого, как бы добросовестно ни работал исполнитель, он не может гарантировать того, что сможет достичь результата работ, предусмотренного договором. Ввиду этого, законодатель в статьях Гражданского Кодекса РФ, предусмотренных выше, защитил законодательно права исполнителя.
Читайте также:  Как самому отказаться от материнского капитала и какие могут быть причины отказа в выдаче со стороны государства?

Необходимо учесть, что появляется множество споров с квалификацией договоров на исполнение ОКР и НИР, так как квалификация этих договоров налоговыми органами ,судами достаточно противоречива. Судебная практика, в основном, исходит из того, что при исполнении ОКР или НИР создается новая технология или предлагается какое-нибудь новое научное или техническое решение. Принципиально важное для договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР условие о новизне результата работ, который создается. Судами также учитываются такие обстоятельства: первичные документы, которые составлены исполнителем и заказчиком (техническое задание), использование терминов, наличие свидетельства государственной аккредитации научной организации у исполнителя работ и описание целей и задач деятельности исполнителя, которые закрепляются в его уставе, факт наличиятехнического научного совета в структуре исполнителя.

Договоры на исполнение исследовательских научных, технологических и конструкторских опытных работ являются договорами двусторонними, возмездными, консесуальными. Консенсуальность договоров в том, что договоры являются заключенными от момента достижения соглашения по всем условиям; двухсторонними, так как на обеих сторонах лежат и обязанности; и права, возмездными, так как исполнение обязанности одной из сторон встречное представление противостоит.

Договоры на исполнение исследовательские научные работы контролируются главой 38 Гражданского Кодекса РФ, определенными статьями договора подряда (статьи 706, 708, 709, 738 Гражданского Кодекса РФ), Разделом 4 Гражданского Кодекса РФ, ФЗ от 23.08.1996 г. № 127- ФЗ “О науке и государственной научно-технической политике”, а также другими правовыми нормативными актами.

Стороны договоров на исполнение НИР и на исполнение ОКР — исполнитель и заказчик. Обычно исполнители – исследовательские, научные, технологические и конструкторские организации, учебные заведения, научные центры, научные академические учреждения, а также организации и предприятия, которые имеют в своем составе конструкторские, научные и другие аналогичные подразделения. Заказчик – любые индивидуальные предприниматели, (некоммерческие или коммерческие) юридические лица, органы государственной власти, физические лица.

Договор на исполнение ОКР и НИР необходимо заключать в письменной форме при помощи составления одного документа, который подписывается сторонами. Обычно заказчик исполнителю выдает техническое задание, которое определяет объем работ, технические характеристики работ, требования, которые предъявляются к выполнению работ и результату работ.

Хочется рассмотреть отдельно вопрос о праве на итог работ как на результат интеллектуальной деятельности. Обычно заказчик получает всегда право применять итог работ в своем производстве или другой собственной области. В свою очередь исполнитель обычно сберегает за собой право применять результаты ОКР и НИР, достигнутые им, при исполнении других разработок и исследований. Право распоряжения результатами ОКР и НИР могут закрепить, как за исполнителем, так и за заказчиком, соответственно с соглашением сторон. Это право включает в себя возможность тиражирования технической научной продукции, оформление лицензионных соглашений с третьими лицами, их внесение в качестве вклада в уставный капитал юридического лица, которое образуется и так далее.

Добавлено в закладки 0.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Образец заполнения и бланк 2020 года

Рамочный договор N ______
на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ

г. _____________ “__”___________ ____ г.

___________________________________, именуем__ в дальнейшем “Заказчик”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
_______________________________________________________, с одной стороны, и
(Устава, доверенности или паспорта)
____________________________________, именуем__ в дальнейшем “Исполнитель”,
(наименование или Ф.И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
(должность, Ф.И.О.)
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, доверенности или паспорта)
совместно именуемые “Стороны”, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательскую, опытно-конструкторскую и технологическую работу по теме: _________________________ (далее – Работа) в соответствии с техническим заданием Заказчика, а Заказчик обязуется принять Работу и оплатить ее.
1.2. По каждому из этапов Работ Сторонами будет заключаться Дополнительное соглашение, с указанием в нем конкретных сроков по данному этапу, порядка и условий выполнения Работ, а также стоимости Работ.
1.3. Начальный срок выполнения Работ по настоящему Договору – “__”___________ ____ г., конечный срок выполнения Работ – “__”___________ ____ г.
1.4. Промежуточные сроки выполнения и завершения отдельных этапов Работ будут определяться Сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору по каждому этапу Работ.

2. Обязательства Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Выполнить Работы в соответствии с согласованным с Заказчиком техническим заданием (Приложение N ___) и Дополнительными соглашениями и передать Заказчику их результаты в предусмотренный настоящим Договором и Дополнительными соглашениями срок.
2.1.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование.
2.1.3. Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в Дополнительных соглашениях.
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.
2.1.5. Гарантировать Заказчику передачу полученных по настоящему Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц.
2.1.6. При выполнении работы в рамках настоящего Договора соблюдать соответствующие инструкции, правила и другие нормативные правовые акты, устанавливающие требования к безопасным условиям выполнения работы.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию.
2.2.2. В случае обнаружения невозможности достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные настоящим Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в соответствующем Дополнительном соглашении.
2.2.3. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их.

3. Финансовые условия и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ по каждому этапу определяется в соответствии со сметой (Приложение N ___). Формирование сметной стоимости Работ по каждому этапу осуществляется на основе технического задания Заказчика и отражается в соответствующем Дополнительном соглашении по каждому этапу Работ.
3.2. Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Дополнительном соглашении по каждому этапу Работ, оплата выполняемых Работ осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере ____% от цены Дополнительного соглашения в течение ___ (_______) банковских дней после подписания Дополнительного соглашения и предоставления Исполнителем оригинала счета.
3.2.2. Окончательная оплата в размере ____% от цены Дополнительного соглашения производится после выполнения всех Работ, предусмотренных Дополнительным соглашением на определенный этап Работ, на основании акта сдачи-приемки Работ по определенному этапу (Приложение N ___) и счета от Исполнителя в течение ___ (______) календарных дней после подписания Сторонами в полном объеме указанных документов.
3.3. В случае если Акт сдачи-приемки этапа Работ подписан с замечаниями, Заказчик имеет право не оплачивать окончательный платеж и оплатить его после устранения Исполнителем замечаний. Устранение замечаний подтверждает подписанная Сторонами ведомость устранения замечаний.

Читайте также:  Привлекут к ответственности, если домашняя собака укусила ребенка?

4. Порядок подписания Дополнительных соглашений

4.1. Заказчик направляет Исполнителю запрос на предоставление проекта Дополнительного соглашения.
4.2. В срок, указанный в запросе Заказчика, Исполнитель составляет проект Дополнительного соглашения, в котором указывается конкретный этап проведения Работ, стоимость Работ, порядок и условия выполнения Работ, и направляет его Заказчику на подписание.
4.3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, если иное не оговорено в самом Дополнительном соглашении.
4.4. Подписанные Сторонами Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за нарушение настоящего Договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по вине Исполнителя.
5.3. Исполнитель обязан возместить убытки, причиненные им Заказчику, в пределах стоимости Работ, в которых выявлены недостатки.
5.4. Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине Исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения Работ, Заказчик обязан оплатить понесенные Исполнителем затраты.
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.6. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.7. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.8. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.5 настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.9. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.5 настоящего Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7. Срок действия Договора.
Порядок изменения и расторжения Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует по “__”___________ ____ г.
7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения.

8. Заключительные положения

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложение:
8.6.1. Техническое задание Заказчика (Приложение N ___).
8.6.2. Смета (Приложение N ___).
8.6.3. Акт сдачи-приемки Работ по определенному этапу (Приложение N ___).
8.6.4. Дополнительные соглашения (Приложения N ___ и N ____).

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель Заказчик
__________ “_______________________” _________ “_______________________”
Юридический/почтовый адрес: ________ Юридический/почтовый адрес: _______
____________________________________ ___________________________________
ИНН/КПП ____________________________ ИНН/КПП ___________________________
ОГРН _______________________________ ОГРН ______________________________
Расчетный счет _____________________ Расчетный счет ____________________
в _________________ банке в _________________ банке
К/с ________________________________ К/с _______________________________
БИК ________________________________ БИК _______________________________
Телефон: ___________________________ Телефон: __________________________
Факс: ______________________________ Факс: _____________________________
Адрес электронной почты: Адрес электронной почты:
____________________________________ ___________________________________

_________________/__________________/ ________________/_________________/
(Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.) (подпись)

Срок действия Договора.

Как использовать типовые контракты по 44-ФЗ

128 костыли;.

I. Предмет договора

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя проведение следующих научно-исследователь¬ских, опытно-конструкторских, технологических работ
.
2. Содержание и объем работы в целом и по этапам (разделам) определяются прилагаемой к договору и согласованной сторонами программой, составляющей неотъемлемую часть настоящего договора.
По работам, выполняемым в срок более года, программа составляется на весь объем работ с обязательным выделением объема и стоимости работ текущего года, а также с указанием ориентировочной стоимости работ каждого последующего года.
3. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с согласованными сторонами: техническим заданием, техническими, научными, экономическими и другими требованиями.
4. Срок выполнения всех работ: _______________ __ г.
Срок выполнения отдельных этапов (разделов, частей) работы определяется календарным планом (приложение № ____):
В случае досрочного выполнения работы Исполнителем стороны определяют порядок приемки и оплаты выполнения работ.
5. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальней¬шего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановки.
В этом случае стороны обязаны в ______ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ и в случае необходимости войти с ходатайством в соответствующие организации о прекращении работы.
6. Использование законченной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работы осуществляется Заказчиком на ________________________________ (указать предприятие, организацию) путем _____________________ (указать, каким образом будет использоваться результат работы). Все расходы по освоению ____________________________ (наименование работы) оплачиваются непосредственно Заказчиком в установленном порядке.
Исполнитель никаких затрат по освоению не несет, кроме расходов по авторскому надзору за освоение, включаемых в сметную стоимость работы.

1 договора, Заказчик уплачивает Исполнителю ____________________ тг.

Сроки выполнения работ

Сроки исполнения задания являются существенным условием ДСР. Поэтому, при подписании соглашения требуется указывать не только время действия ДСР, но и время завершения строительства, с отображением промежуточных сроков контроля за процессом строительства.

Также необходимо будет прописать штрафные санкции за срыв сроков, в том числе – до расторжения соглашения (п. 2 ст. 405 ГК РФ).

Срок осуществления строительства может выражаться:

  • Календарными датами.
  • Периодом времени.

Сроки осуществления строительных работ регулируются ст. 708 и 740 ГК РФ, где отмечено, что в ДСР требуется отображать дату начала и завершения строительства, а также промежуточные даты отдельных этапов стройки.

Как и в любом контракте, в ДСР должны быть отображены права и обязанности участников сделки.

Добавить комментарий