Исковое заявление о расторжении договора на выполнение ремонтных работ

Иск по защите прав потребителе о расторжении договора подряда

На данной странице размещен образец искового заявления о защите прав потребителя о расторжении договора подряда в связи с неисполнением работ в срок.

Данный образец документа носит примерный характер и может быть изменен и дополнен!

В____________________ районный суд
города___________________________
Истец: Фамилия Имя Отчество,
________________________________
(Индекс, адрес и телефон)
Ответчик: ________________________
(Название организации или ИП
________________________________
(индекс, юридический и фактический адрес, телефон)
Цена иска _______ рублей

В соответствии со ст.

Исковое заявление о расторжении договора на выполнение ремонтных работ

В _________ районный суд г. ________
___________________________

Истец: __________________________
Адрес: __________________________

Ответчик: ИП ____________________
Адрес: __________________________

Цена иска: ________ рублей.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о расторжении договора на выполнение ремонтных работ, Взыскании денежных средств и компенсации причиненного морального вреда

Между мной, ___________________, и ИП _______________, ответчиком по настоящему иску, был заключен договор № _____ от ___________ г. на выполнение отделочных работ дачного дома.
Согласно заключенному договору стоимость работ составила ___________ рублей. Мной была внесена предоплата в размере 50 % от суммы договора в размере _________ рублей, что подтверждается квитанцией об оплате от _________ года.
Согласно условиям договора Ответчик обязался выполнить работы в срок до ____________ года.
До настоящего момента ремонтные работы не произведены, в связи с чем я вынуждена отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств.
В соответствии со статьей 31 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.
За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 указанного Закона.
В соответствии с п. 5 указанного закона, в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 указанной статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена – общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).
За каждый день просрочки срока выполнения работ Ответчик должн уплатить мне неустойку в размере 3% за каждый день просрочки. 3% от _________ рублей составляет _________ рублей. За _____ дня Ответчик обязан мне уплатить сумму в размере _________ рублей.
Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).
Таким образом, сумма подлежащая взысканию составляет _________ рублей.
На основании ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.
Своими действиями Вы причинили мне значительный моральный вред. Размер компенсации причиненного морального вреда я оцениваю в ________ рублей.
Кроме этого, за юридической помощью я была вынуждена обратиться к ИП __________, услуги которого составляют __________ рублей.
На основании изложенного, руководствуясь нормами ст.ст. 15, 28, 31 Закона РФ «О защите прав потребителей»,
ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере __________ рублей, в связи с моим отказом от выполнения отделочных работ.
2. Взыскать с Ответчика неустойку в размере ________ рублей.
3. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей, уплаченные мной за оказание юридической помощи.
4. Взыскать с Ответчика денежные средства в размере ________ рублей в качестве компенсации причиненного морального вреда.
Приложение:
1. Копия искового заявления – 1 экз.
2. Копия договора от __________ г. – 2 экз.
3. Копия квитанции от ___________г.
4. Копия претензии от _____ г. – 2 экз.
5. Копия договора и чека ИП __________ – 2 экз.
6. Расчет исковых требований – 2экз.

требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу оказанную услугу , о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы оказанной услуги своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу услугу денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 указанного Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

Образец искового заявления о расторжении договора подряда, взыскании аванса, неустойки, убытков, компенсации морального вреда

Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
Тел.: 41-92-81

Истец: Иванов Иван Иванович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Пушкина, д.23, кв.17,
Тел. 8 914 842 5168

Ответчик: Петров Петр Петрович,
Адрес: г. Кр-ск, ул. Ленина, д.15, кв.32,
Тел. 8 914 816 1792

Цена иска: 117 000,00
(сто семнадцать тысяч рублей)

Поскольку сумма взысканной потребителем неустойки пени не может превышать цену отдельного вида выполнения работы оказания услуги или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы оказания услуги не определена договором о выполнении работы оказании услуги , то уплате подлежит неустойка в размере 43 500,00 рублей.

Исковое заявление
о расторжении договора подряда и взыскании денежных средств

На основании Договора подряда на ремонтные и отделочные работы № …… от «…..» ……………….. 20…. г. заключенного между мною, …………………….………………………
……………………………….……………………………….…….. (далее по тексту – Заказчик),

(далее по тексту – Подрядчик), Подрядчик обязался выполнить по адресу: ……………………………………………………………………………………………………. под свою ответственность все виды работ, перечисленные в смете, а Заказчик принять и оплатить работы.
Согласно п. …… Договора сроки работ устанавливаются с «…..» ……………….. 20…. г. до «…..» ……………….. 20…. г.

Согласно ч. 1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
На основании Договора Заказчик оплачивает работы на условиях опережающего авансирования:

Во исполнение условий Договора Заказчик внес в кассу

денежные средства в качестве аванса в размере ………….. руб., частично оплатил работу Подрядчика в размере …………. руб. и материалы на сумму …………. руб., что подтверждается прилагающимися платежными документами.

На основании ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

Однако, несмотря на то, что Заказчик в полной мере выполнил условия Договора, представители Ответчика выполняли свою работу некачественно, в результате чего

Более того, две сменившееся бригады ремонтных работников, осуществлявшие ремонт квартиры, постоянно находились в состоянии алкогольного опьянения, что может подтвердиться свидетельскими показаниями:

На основании ст. 29 указанного Закона потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги);
соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги);
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.
Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).

В соответствии с п. …….. Договора Подрядчик обязан приступить к выполнению, произвести в соответствии с прилагаемой сметой и закончить работы не позднее сроков, указанных в п. … Договора. О выполнении отдельных этапов работ стороны подписывают акт сдачи-приемки.
Однако Подрядчиком работы были выполнены некачественно, в связи, с чем выполненные работы не были приняты Заказчиком в полном объеме, что отражено в акте приема-сдачи выполненных работ.
Выполненные работы приняты Заказчиком на сумму ………… рублей.

В результате некачественно выполненных работ имуществу Заказчика был нанесен следующий ущерб:

на сумму …. ………… рублей.

Для устранения последствий некачественно выполненной работы необходимы дополнительные денежные и материальные затраты в размере …………. руб.
Таким образом, общая сумма материального ущерба составила …………………… рублей.

В силу ст. 723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
– безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
– соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
– возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).
Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

«…..» ……………….. 20…. г. Заказчик направил претензию к Подрядчику с требованием вернуть денежные средства, внесенные в качестве аванса в размере ………… руб. и возместить материальный ущерб в размере …………… руб.

Однако до настоящего времени претензия Заказчика осталась без рассмотрения.

На основании ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Согласно п. ……… Договора Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае неудовлетворения качеством работ, но с обязательным расчетом за выполненные и принятые в акте сдачи-приемки работы. В случае, если сумма, полученная ранее Подрядчиком от Заказчика, превышает стоимость выполненных работ, то Подрядчик обязан вернуть разницу Заказчику.

Согласно ст. 29 ФЗ «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Читайте также:  Как зарегистрироваться в пенсионном фонде, создать личный кабинет

В соответствии со ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-I “О защите прав потребителей” моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины.

Ответчик нарушил права потребителя – истца, чем причинил ему моральный вред.

Заказчик оценивает моральный вред в размере …………… рублей.

На основании выше изложенного прошу суд:

  1. Расторгнуть Договор подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.,
  2. Взыскать с …………………………………………. в мою пользу денежные средства в размере:

………………………………………рублей, внесенные в качестве аванса;
……………………………………… рублей, в счет компенсации материального ущерба;
……………………………………. рублей, в счет компенсации морального вреда;
……………………………………… рублей, на государственную пошлину;
……………………………………… рублей, на юридические услуги;

  1. Копии искового заявления
  2. Копия квитанции об оплате госпошлины
  3. Копия Договора подряда № …… от «…..» ……………….. 20…. г.
  4. Копия сметы
  5. Копия претензии к ……………………………………………………
  6. Копия акта приема-сдачи выполненных работ.
  7. Копия платежных документов

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы оказанной услуги.

Исковое заявление в арбитраж о расторжении договора подряда

  • Договорные споры
    • Стандартная форма контракта
    • Понятие сделки и виды сделок
      • Принцип свободы договора
    • Существенные условия договора
    • Признаки заключенного договора
    • Признаки незаключенного договора
    • Контрагент не признает подпись в договоре
    • Возврат подписанных документов от партнера
  • Споры по договорам аренды
    • Расторжение договора аренды
    • Исковое заявление в арбитражный суд по договору аренды
    • Досудебное урегулирование арендных споров
      • Претензионное письмо о погашении задолженности
      • Уведомление о расторжении договора аренды
      • Взыскание обеспечительного платежа с арендодателя
  • Споры по договорам поставки
  • Споры по договорам подряда
    • Исковое заявление в арбитраж о расторжении договора подряда
  • Споры по договорам лизинга
  • Споры по договорам займа
    • Договора займа между юридическими лицами
    • Договора займа между ооо и учредителем
    • Договора займа между ооо и ип

В ______________________ арбитражный суд

Истец: _________________________________
(наименование или Ф.И.О. заказчика)
адрес: ________________________________,
________________________________________
(для предпринимателя: дата и место
рождения, место работы или дата и место
государственной регистрации в качестве
предпринимателя)
телефон: ___________, факс: ___________,
адрес электронной почты: _______________

Представитель истца: ___________________
(данные с учетом ст. 59
Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации)
адрес: ________________________________,
телефон: _____________, факс: _________,
адрес электронной почты: _______________

Ответчик: ______________________________
(наименование или Ф.И.О.
подрядчика)
адрес: ________________________________,
телефон: ___________, факс: ___________,
адрес электронной почты: _______________

Цена иска: __________________ рублей
Госпошлина: _________________ рублей

Ответчик нарушил начальный срок выполнения работ на ____________ _________ дней вариант Ответчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным Ответчик допустил отступления в работе от условий Договора, на поданную Истцом претензию не ответил, недостатки результата работы в установленный Истцом разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми , что подтверждается __________________ обстоятельства, доказательства.

Расторжение договора на ремонтно-отделочные работы в одностороннем порядке

Здравствуйте, следующая ситуация: я подписала договор на проведение комплекса ремонтно-отделочных работ в квартире с одним человеком. После 2-х недель и части выполненных работ подрядчик исчез и связаться с ним не представляет больше возможности.

Как я могу расторгнуть договор в одностороннем порядке?

Ответы юристов ( 4 )

  • 8,8 рейтинг
  • 1705 отзывов

Ч. 1 ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей» предусматривает:

Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) — сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему
выбору вправе:… отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Такое же право предусматривает ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей»:

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ
(оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.

  • 398 ответов
  • 223 отзыва

Здравствуйте, Надежда.
В договоре следует указывать, кроме прочего, контактные данные сторон, в том числе адреса.
Если в Вашем договоре указан адрес места жительства либо иной контактный адрес Подрядчика (Исполнителя работ), то и направьте по этому адресу свое заявление о расторжении договора. Лучше всего это сделать ценным письмом с описью вложения (в описи так и указать: Заявление о расторжении договора ______(наименование)__________ от ____(дата заключения)____ ).

  • 3640 ответов
  • 901 отзыв

Направьте в адрес подрядчика уведомление о расторжении договора с указание стоимости работ фактически выполненных.

ГК РФ Статья 450.1. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору
(введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ)
Позиции высших судов по ст. 450.1 ГК РФ >>>
1. Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
2. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.

  • 1034 ответа
  • 270 отзывов

ГК РФ Статья 450.1. Отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору
1. Предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
2. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.
3. В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора (исполнения договора) и потребовать возмещения убытков.
4. Сторона, которой настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором предоставлено право на отказ от договора (исполнения договора), должна при осуществлении этого права действовать добросовестно и разумно в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
5. В случаях, если при наличии оснований для отказа от договора (исполнения договора) сторона, имеющая право на такой отказ, подтверждает действие договора, в том числе путем принятия от другой стороны предложенного последней исполнения обязательства, последующий отказ по тем же основаниям не допускается.
6. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, в случаях, когда сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность, при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором и служащих основанием для осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям не допускается, за исключением случаев, когда аналогичные обстоятельства наступили вновь.
7. В случаях, установленных настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором, правила пункта 6 настоящей статьи применяются при неосуществлении определенного права в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

В случае отсутствия у одной из сторон договора лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, другая сторона вправе отказаться от договора исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Исковое заявление о расторжении договора на выполнение ремонтных работ

Строительные (подрядные) споры, возникающие из договоров строительного подряда, выполнения проектных и изыскательских работ

Ниже в сокращенной форме представлено исковое заявление в арбитражный третейский суд о расторжении контракта на выполнение проектных работ, взыскании неосновательного обогащения, взыскании неустойки. Для представительства Ваших интересов и надежной защиты Ваших прав по делам, связанным с исполнением договоров подряда, строительного подряда, выполнения проектных (изыскательских работ), иными строительными (подрядными) спорами, в арбитражных и третейских судах, а также для получения документа звоните: + 7 (495) 507-98-07.

Категория: строительные споры по делам, связанным с ненадлежащим исполнением государственного контракта на выполнение проектных работ.

Нижеуказанное исковое заявление разработано строительными адвокатами и юристами по строительным спорам нашей компании, основная специализация которых:

  • – строительные (подрядные) споры, включая строительные споры по договорам на выполнение проектных (изыскательских) работ;
  • – строительные споры, возникающие из контрактной системы в сфере закупок товаров, выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Предметом искового заявления являлись требования:

  • О расторжении контракта на выполнение проектных работ.
  • О взыскании суммы неосновательного обогащения.
  • О взыскании неустойки.
  • О взыскании третейского сбора за рассмотрение иска.

Ранее, на дату предъявления иска, отношения участников гражданского оборота по заключению, исполнению, изменению и расторжению государственного (муниципального) контракта регулировались Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». С 01 января 2014 г. в связи с принятием Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44 – ФЗ вышеназванный федеральный закон утратил силу.

Принятый нормативный правовой акт регулирует отношения, касающиеся:

  • – заключения гражданско-правового договора, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги, приобретение недвижимого имущества или аренда имущества, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом;
  • – особенностей исполнения контрактов;
  • – определения подрядчиков, поставщиков, исполнителей;
  • – планирования закупок товаров, работ, услуг;
  • – мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
  • – аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
  • – контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Также вышеназванные отношения регулируются Гражданским кодексом РФ в части, не противоречащей специальному Федеральному закону № 44-ФЗ, который вступил в силу с 01.01.2014 г.

Согласно части 8 статьи 9 Федерального закона № 94-ФЗ, который действовал на момент предъявления иска, расторжение государственного (муниципального) контракта возможно по соглашению сторон либо на основании решения суда.

В силу пункта 1 статьи 452 Гражданского кодекса РФ соглашение о расторжении договора заключается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное. Положения пункта 1 статьи 450 ГК РФ признают соглашение о расторжении договора достигнутым, если в нем предусмотрены случаи одностороннего отказа от исполнения (в этом случае обращение в суд не обязательно).

Положения пункта 3 статьи 450 ГК РФ также позволяют признать соглашение о расторжении договора заключенными, если одна из сторон воспользовалась данным правом, направив второй стороне письменное уведомление об отказе от исполнения договора. В случае, если стороны договора не пришли к соглашению о расторжении договора, то любая из сторон вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора. Однако в силу статьи 452 ГК РФ такой иск может быть заявлен только после получения отказа другой стороны на предложение о расторжении договора либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а в отсутствие такового – в течение 30 (тридцати) дней.

Читайте также:  Налоговики уточнили перечень документов для вычета на ребенка

Необходимо помнить, что для предъявление искового заявления в третейский суд необходимо наличие третейского соглашения. Согласно статье 7 Федерального закона «О третейских судах в Российской Федерации» от 24.07.2002 г. № 102 – ФЗ третейское соглашение заключается в письменной форме. При этом третейское соглашение считается заключенным в письменной форме, если оно содержится в документе, подписанном сторонами, либо заключено путем обмена письмами, сообщениями по телетайпу, телеграфу или с использованием других средств электронной или иной связи, обеспечивающих фиксацию такого соглашения. В силу указанной статьи ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.

Таким образом, исковое заявление о расторжении договора может быть заявлено стороной в третейский суд:

  • – после направления другой стороне письменного уведомления об отказе от исполнения договора;
  • – после получения этой стороной отказа от расторжения договора или если ответ не получен в срок, указанный в предложении о расторжении договора либо в срок, предусмотренный законом или договором, а если такой срок отсутствует, то в течение 30 (тридцати) дней.
  • – при наличии третейской оговорки (специальной оговорки, допускающей обращение сторон в третейский суд для разрешения споров).

Конечно, в контракте на выполнение проектных работ, расторжения которого требовал истец (наш Клиент), имелась третейская оговорка. Именно наличием третейской оговорки, форма и содержание которой соответствовало федеральному закону, было обусловлено обращение нашего Клиента (истца) в третейский суд с исковым заявлением о расторжении контракта на выполнении проектных работ, взыскании неосновательного обогащения и неустойки.

До предъявления иска ответчику было направлено соответствующее уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке. Более того, в адрес контрагента (ответчика) нами были направлены также и иные документы, которые и составили необходимую доказательственную базу.

Следовательно, все условия, предусмотренные законом и контрактом на выполнение проектных работ, были соблюдены.

Отметим, что данное дело завершено в пользу нашего Клиента, требования, изложенные в иске, удовлетворены в полном объеме.

Для получения документа в полном объеме, эффективного представления интересов заказчиков, исполнителей, подрядчиков, генподрядчиков, субподрядчиков, сторон договоров подряда, строительного подряда, субподряда, выполнения проектных и изыскательских работ, выполнения строительных и связанных с ними иных работ звоните: + 7 (495) 507-98-07.

Наша компания окажет квалифицированную юридическую помощь по строительным и подрядным спорам!

В Арбитражный третейский суд города Москвы

123154, г. Москва, ул. Народного ополчения,

В силу указанной статьи ссылка в договоре на документ, содержащий условие о передаче спора на разрешение третейского суда, является третейским соглашением при условии, что договор заключен в письменной форме и данная ссылка такова, что делает третейское соглашение частью договора.

Исковое заявление о расторжении договора

Образец искового заявления о расторжении договора. Расторжение договора возможно по взаимному согласию сторон договора. Если договориться не удалось, то расторгать договор придется через суд, путем подачи иска о расторжении договора.

Договор можно расторгнуть в случае, если это предусмотрено законом (например, договор найма жилого помещения, дарения и аренды) или в случае существенного нарушения условий договора. Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

По данной категории споров предусмотрен досудебный порядок урегулирования. Это значит, что необходимо вручить ответчику претензию, в которой предложено расторгнуть договор в добровольном порядке. К исковому заявлению необходимо приложить текст претензии и доказательства того, что ответчик ее получил. После истечения срока, установленного в претензии, можно обращаться в суд. Если такой срок не был установлен в претензии, то по закону он составит 30 дней.

Поскольку договорные отношения являются многообразными, рекомендуем ознакомиться с соответствующими публикациями на нашем сайте для определения правил подсудности и размера подлежащей уплате государственной пошлины по соответствующим требованиям. Качественно и грамотно оформить иск поможет ознакомление с основными правилами составления искового заявления.

В ___________________________
(наименование суда)
Истец: _______________________
(ФИО полностью, адрес)
Ответчик: ____________________
(ФИО полностью, адрес)
Цена иска: ____________________
(вся сумма из требований)

, в счет расходов, понесенных в связи с исполнением договора.

Заявление на расторжение договора оказания услуг

Формирование заявления на расторжение договора оказания услуг происходит в случаях, когда одна из сторон отношений в силу каких-либо обстоятельств имеет желание разорвать достигнутое ранее соглашение.

Это могут быть.

Исковое заявление о расторжении договора в связи с его существенным нарушением

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Пример искового заявления

1 между Кирилловым Олегом Андреевичем и Васильковым Виктором Константиновичем.

КАК РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМУ ЗА 3 ШАГА

15, 28, 31 Закона РФ О защите прав потребителей , ПРОШУ 1.

Исковое заявление о расторжении договора на выполнение ремонтных работ

Образцы заявлений.

Образцы для налоговой.

Образцы для жизни.

В настоящее время довольно часто возникают ситуации, когда в процессе строительства (ремонта) объекта подрядчиком заказчиком выявлены: несоответствие требованиям строительных правил, существенные и неустранимые недостатки выполненных работ, неудовлетворительное качество работ внутри помещения объекта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком как за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, так и за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации: «Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков». Это положение также подкреплено в пункте 3 статьи 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если связанное с этим уменьшение цены договора, а также возмещение убытков не удается урегулировать с подрядчиком путем переговоров, то заказчик на основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой «Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются…», вправе обратиться в суд за защитой своих прав.
Если заказчик физическое лицо, то он обращается с иском в районный суд по месту нахождения ответчика, причем предъявлять претензию в этом случае необязательно. Если заказчик юридическое лицо, то оно обращается с иском в арбитражный суд, причем ведение претензионной работы является обязательным.
Далее представлен примерный образец искового заявления о расторжении договора строительного подряда (в гражданском процессе).
Также посмотреть иски по нарушениям договоров и юридические консультации по юридическим вопросам.

Далее приведен образец искового заявления (примерный) о расторжении договора строительного подряда (в гражданском процессе)

В ______________ районный суд
.__________________________
Истец ______________________
адрес: ______________________
Ответчик: ___________________
адрес: ______________________
Цена иска: _____________ рублей

Исковое заявление
о расторжении договора строительного подряда

______________г. между мной и Ответчиком ___________ заключен договор строительного подряда №_____, в соответствии с которым Ответчик, являясь подрядчиком, принял на себя обязательства выполнить комплекс работ по ремонту жилого помещения, находящегося по адресу: ________________, а я, являясь заказчиком, – создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную договором строительного подряда цену.
Работы, выполненные Ответчиком, мною не были приняты в связи с _____________, что подтверждается _____________________.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиям закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.
В связи с ненадлежащим исполнением работ по договору строительного подряда Истцу нанесен ущерб, общая сумма которого составила _______________________ рублей, что подтверждается расчетом убытков.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 15 , пунктом 2 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 3, 4, 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,

1. Расторгнуть договор строительного подряда от ____________г. №____, заключенный между мной и Ответчиком ________________в связи с существенным нарушением условий договора.
2.Взыскать с Ответчика __________________ в мою пользу денежные средства в размере __________ рублей в счет компенсации материального ущерба в размере __________ рублей, расходы на государственную пошлину в размере _________ рублей.
Приложения:
1. Договор строительного подряда
2. Квитанция об оплате государственной пошлины.

Дата подачи заявления: «____» __________ 20____ г.
_____________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Согласно ст.

Исковое заявление о расторжении договора на выполнение ремонтных работ

Суд: (название суда и адрес, телефон)

Истец: (ФИО, адрес, телефон, e-mail)

Ответчик:(ФИО, адрес, телефон, e-mail)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Согласно договора купли-продажи от 15 апреля 2009 года Корюков А.С, Корюкова Е.Г. приобрели у истца ООО «Чернушкастройкерамика» одноэтажный жилой дом с мансардой, гаражом, котельной, скважиной, емкостью, воротами, забором, общей площадью 155,7 кв. метров по адресу: края , и земельный участок № общей площадью 1200 кв.метров по адресу: ), на котором расположен жилой дом. Согласно п. 2.1 Договора купли-продажи, цена договора составила 4200000 рублей. Пунктом 2.2 Договора предусмотрен график оплаты стоимости предмета договора. Оплата по договору поступила от ответчиков в размере 2600000 рублей. На момент составления искового заявления задолженность ответчиков по договору составляет 1600000 рублей. Согласно п. 3.2 Договора купли-продажи, ст. 491 ГК РФ, в случаях, когда договором купли-продажи предусмотрено, что право собственности на переданный покупателю товар сохраняется за продавцом до оплаты товара или наступления иных обстоятельств, покупатель не вправе до перехода к нему права собственности отчуждать товар или распоряжаться им иным образом, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из назначения и свойств товара. В случаях когда в срок, предусмотренный договоров, переданный товар не будет оплачен или не наступят иные обстоятельства, при которых право собственности переходит к покупателю, продавец вправе потребовать от покупателя возвратить ему товар, если иное не предусмотрено договором. В адрес ответчиков Корюковых неоднократно были направлены претензии о погашении долга. В соответствии с ч. 2 ст. 450 ГК РФ, по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной. Существенным признает нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Согласно ст. 452 ГК РФ, требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок. Согласно ч. 4 ст. 453 ГК РФ, стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон. Ответчиками покупателями не исполнено условие договора купли-продажи по оплате предмета договора.

Читайте также:  Как отразить в бухгалтерском и налоговом учете расходы на приобретение трудовых книжек?

На основании изложенного и руководствуясь ст. 131-132 ГПК РФ

ПРОШУ:

расторгнуть договор купли-продажи от 15 апреля 2009 года с ответчиками Корюковым А.С. и Корюковой Е.Г.

  1. Копии искового заявления
  2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
  3. Копии правоустанавливающих документов
  4. Другие документы, подтверждающие основания подачи искового заявления

Иск о расторжении договора

Нередко возникает необходимость расторжения или изменения ранее заключенных договоров. Принцип свободы договора имеет важное значение не только при возникновении, но и при прекращении договорных обязательств.

ГК РФ исходит из обязательности исполнения сторонами обязательств, принятых на себя по договору (ст. 309, 310 ГК РФ).

Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных обязанностей, формулируются по-новому. Расторжение же договора всегда приводит к его досрочному прекращению.

Расторжение договора может происходить по воле двух сторон или по требованию одной из сторон (п. 1 и 2 ст. 450 ГК РФ). Расторжение договора по соглашению сторон по своей правовой природе является двухсторонней сделкой, т.е. действием, направленным на прекращение возникших из договора прав и обязанностей (ст. 153, п. 3 ст. 154, п. 2 ст. 453 ГК РФ). В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК РФ, другими законами или непосредственно заключенным договором. В Кодексе указаны способы расторжения или изменения договора, например предоставления, взамен исполнения отступного (ст. 409 ГК РФ) или путем новации (ст. 414 ГК РФ).

Требование одной из сторон о расторжении договора не является сделкой, поскольку, в отличие от соглашения о расторжении договора, непосредственно не влечет прекращение возникших из договора прав и обязанностей, последние прекращаются решением суда. Таким образом, требование о расторжении договора является реализацией субъективного права, что в теории юридических фактов принято относить к юридическим поступкам, а в законодательстве – к самостоятельному основанию возникновения гражданских прав и обязанностей (подп. 8 п. 1 ст. 8 ГК РФ). Расторжение договора влечет прекращение прав и обязанностей сторон договора на будущее время.

Анализ современной практики договорной работы обнаруживает характерные ошибки в формулировании условий о расторжении договора. В основном эти ошибки касаются порядка расторжения договора.

Изменение договора означает, что при сохранении его силы в целом то или иное условие либо некоторые из них, в том числе связанные с исполнением договорных обязанностей, формулируются по-новому. Расторжение же договора всегда приводит к его досрочному прекращению.

Изменение или расторжение договора по соглашению сторон

Приоритетным с точки зрения законодательства является изменение и расторжение договора по соглашению сторон. Оно требует минимального правового регулирования. Данный вид расторжения может быть оформлен дополнительным соглашением.

Изменение или расторжение договора в одностороннем порядке по суду

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

  • При существенном нарушении условий договора другой стороной.
  • В иных случаях, предусмотренных ГК РФ, другими законами.

Нормы, предоставляющие сторонам право на односторонний отказ от исполнения договора, можно подразделить на две группы. К первой относятся положения ГК РФ в отношении договоров, существо которых предопределяет предоставление сторонам (или одной стороне) права отказаться от договора по их усмотрению, например по договору поручения – обеим сторонам (ст. 977 ГК РФ).

Во вторую группу входят нормы, предусматривающие такое право стороны в случаях, когда другая сторона нарушила свои обязательства, например по договору поставки (п. 3 ст. 495, п. 3 ст. 503 ГК РФ) или договору подряда (п. 3 ст. 715, п. 3 ст. 716 ГК РФ).

Изменение или расторжение договора в одностороннем порядке

Отказ от исполнения договора полностью или частично, возможен когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

Статья 451 ГК РФ содержит положения об изменении и расторжении договора в связи с существенным изменением обстоятельств.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Обстоятельства в этом случае изменяются после заключения договора настолько радикально, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

В подобной ситуации речь идет не о невозможности исполнения договорных обязательств, а о крайней затруднительности. Исполнить договор при таких условиях возможно, но это приведет к настолько нежелательным последствиям для стороны, что теряется сам смысл вступления в договорные отношения, которые должны быть по общему правилу взаимовыгодными.

Возможность изменить или расторгнуть договор в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, ГК РФ связывает со строго определенными случаями, указанными в ст. 451.

Пункт 2 ст. 451 ГК РФ устанавливает, что, если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут. А по основаниям, предусмотренным п. 4 настоящей статьи, договор может быть изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

  • В момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет.
  • Изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота.
  • Исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.
  • Из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Само по себе существенное изменение обстоятельств не служит основанием для изменения договора, если им предусмотрено или из него вытекает иное. Так, если стороны, заключая договор на длительный срок, согласились, что указанные в нем цены являются твердыми и не подлежат изменению, следует считать, что каждая из них приняла на себя риск возможного повышения или понижения цен.
Изменения, носящие непредвиденный характер – обстоятельства не преодолимой силы, влекущие за собой не возможность исполнения договора, могут быть отражены отдельным разделом договора.

Порядок изменения и расторжения договора

  • Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.
  • Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в тридцатидневный срок.

Данное правило носит диспозитивный характер. Договором может быть установлено, что соглашение сторон об изменении или расторжении договора совершается в иной форме, чем сам договор. Иная форма может вытекать также из закона, иных правовых актов или обычаев делового оборота. Так, согласно ГК РФ в качестве отказа от исполнения договора розничной купли-продажи рассматриваются конклюдентные действия покупателя, выразившиеся в неоплате товара в срок, установленный договором, предусматривавшим предоплату, или его неявка либо не совершение иных действий для принятия товара в определенный срок, когда договор предусматривал, что товар не может быть продан другому покупателю.

Последствия изменения и расторжения договора

  1. При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.
  2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.
  3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.
  4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон.
  5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.
  6. Договор может считаться соответственно расторгнутым или измененным при одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон. Это правило соотносится с тем, которое отражено в ст. 310 ГК РФ, – о недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств.

Односторонний отказ от исполнения договора может происходить по таким договорам, как заем (ст. 811 ГК РФ), банковский счет (ст. 859 ГК РФ), а также иным договорам. Такое право неразрывно связано с юридической природой данных договоров. Оно может предусматриваться в договоре на стадии его заключения или изменения в форме заключения дополнительного соглашения (с указанием условий его осуществления).

Изменение и расторжение договора происходит в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. Данное правило ст. 451 ГК РФ не является императивным. Иное может быть предусмотрено договором или вытекать из его существа. Это имеет особое значение в современных условиях быстро меняющейся рыночной конъюнктуры.

Представляется, что под обстоятельствами следует понимать находящиеся вне контроля сторон экономические (например, наличие товара на рынке, способы его поставки) и иные факторы, существовавшие на момент заключения договора. Очевидно, что исполнение такого обязательства становится экономически обременительным для одной или всех участвующих в договоре сторон.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным упомянутой статьей ГК РФ, изменен судом по требованию заинтересованной стороны.

Требование об изменении или о расторжении

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок после выставления требования.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Исковое заявление о нарушении исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)

Отзывов:5Просмотров:11513
Голосов:2Обновлено:09.07.2012

__ _______ ____ г.

Добавить комментарий